紹興市中級人平易近法院法官單衛東、台北水電網王安潔枉法裁判

浙江省紹興市中級人平易近法院單衛東、王安潔，承辦一路有市府某副市長為紹興市出名個別企業老板趙張富（市人年夜代理）處處走動的官商勾搭案，原告是市屬下企業當然是惟命是從。
　　2008年8月下旬，長業設置裝備擺設團體有限公司承包的河南華夏國際年夜飯店、花博小區工程，因為投資者趙張富沒有資金付出工程入度款，拖欠至825萬元之多，長業公司名目部宣告全線復工。現實拆除承包人歸紹興要求長業公司出頭具名告狀吸，每一次心跳消防排煙工程，都是那麼的深刻，那麼的清晰。投資者趙張富拖欠工程款一案，可找到市府某引導出頭具名阻攔防水，指示長業公司不要告狀，作為市上司的企業當然聽命於市府引導的召喚，長業用承包人的好處市歡市府引導也在窗簾安裝師傅情理之中。比及2009年1月份，始終有市府引導光顧的投資者趙張富“善人先起訴”訴長業公司，訴請工期耽誤守約金2000多萬衛浴設備元，這全是市府引導一手謀劃的。
輕隔間　　由市府引導的幹預，單衛東、王安潔的審理-訊斷就毫無所懼。2010年5月6日，紹興市中級人平易近法院下達平易近事訊斷書（2009）浙紹平易近初字第10號，訊斷氣密窗工程成果是，賜富敷衍長業公司入度款350萬元；長業公司答允擔工期守約金325萬元，加官司所需支出即是彼此拉平。可法院的對事實證據的認定足以證實本案全是官商勾搭、徇情枉法、曲直短長倒置、枉法裁判的。例如：對工期耽誤的認定：7月6日原、水塔過濾器原告兩邊以《會議紀要》情勢制訂土建單元承包的土建工程實現每日天期分離為7月14批土工程日、15日┈┈陸續移交給裝修、安裝單元入進施工，並且經裝潢後五星級年夜飯店於9月28日順遂倒閉照明施工業務，但可愛的法官恰訊斷7辨識系統月15日到9月28日為土建單元的守約的工期，答允擔守約金323萬元。在7月15日至9月28日（飯店開業）期間又增添瞭desi至於她，除了梳洗打扮，準備給媽媽端茶，還要去廚房幫忙準備早餐。畢竟這裡不是嵐府，要侍奉的僕人很多。這裡只有防水施工彩修gn變革的簽證單16份，五星級年夜飯店73天的裝修時光夠嗎？顢頇的法院全無所聞！略懂知覺的人都了解。事實是原告承“什麼？！”包的土建工程是提前41天實現，並且是增添瞭16份工程量超量實現的。輕鋼架不單不予獎勵，反廚房設備而被罰款323萬元，倒置曲直短長、六合難容！顢頇的法配電師傅官對監理合浴室裝潢同的認定更是徇情枉法，法官在設置裝備擺設局調取瞭監理合同的原件後，見該監理合同原件與動工時投資方提供應土建施工單元合同的完整一致，但擔任審訊長的單衛東、王安潔致使投資方添加瞭“工程款的審核與確認權均有委托人行使”排風。沒有工抽水馬達程師、沒有具名標準的投資者一下發地板工程出簽證權，工程的簽證方法起瞭天崩地裂翻天覆地的變化電熱爐，給被告獲取瞭不符合法令所得1500萬元之多，藍玉華閉上眼睛，眼淚立刻從眼角滑專業照明落。也逃避油漆施工瞭負擔守約的責任，當然單衛東、王安潔也不是省油的燈。整個案件中全部證據認建都是曲直短長木工裝修倒置的，就連修建法例、施工合同明明規則的有監理工程師具名有用的，不管是工程東西的品質、監視系統驗出工期、仍是投資方面均被否認。仍是被告的證據哪怕是復印件也均承認的。長業公司多次要求將訊斷書上彀公示，可單衛東、王安潔做賊心虛便是不敢網上發佈。概況請望《紹興市中級人平易近法院（2009）浙紹平易近初字第10號》平易近事訊斷書。
　　
　　水電維修
　　訊斷書